法院如何處理合同糾紛？廣州工程合同糾紛律師來講講
原審審理中，雙方進(jìn)行確認(rèn)駿豐公司企業(yè)已付工程款1，272，500元，強(qiáng)勁發(fā)展公司打短7根樁少用4.5噸水泥。強(qiáng)勁公司還表示，如果人民法院可以認(rèn)定一個強(qiáng)勁公司人員應(yīng)當(dāng)通過支付項(xiàng)目工期延誤違約金，那么，強(qiáng)勁公司員工認(rèn)為駿豐公司管理提出的違約金數(shù)額過高，要求學(xué)生予以調(diào)低。那么對于相關(guān)情況你了解多少呢？接下來和廣州工程合同糾紛律師一起看看吧。
原審人民法院可以認(rèn)為，強(qiáng)勁發(fā)展公司、駿豐公司企業(yè)簽訂的《工程項(xiàng)目承包管理合同》是當(dāng)事人進(jìn)行真實(shí)意思的表示，于法無悖，當(dāng)事人均應(yīng)遵守國家履行。房屋信息質(zhì)量安全檢測工作報(bào)告研究表明，系爭工程建筑基坑開挖過程中不斷出現(xiàn)管涌和SMW工法圍護(hù)樁偏移的原因與原告施工中存在產(chǎn)品質(zhì)量控制問題有因果關(guān)系，盡管中國強(qiáng)勁公司在2003年11月17日施工完畢，駿豐公司生產(chǎn)出具的工程作為結(jié)算書中也載明，工期滯后2天。
但是，由于這種事后分析出現(xiàn)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事故系強(qiáng)勁公司主要原因可能造成，且強(qiáng)勁公司員工提供的竣工資料也不全，故強(qiáng)勁公司為了應(yīng)對竣工日期的延后承擔(dān)自己相應(yīng)的責(zé)任，駿豐公司基本要求更加強(qiáng)勁公司需要支付工期延誤違約金，可予支持，但違約金數(shù)額不能因?yàn)檫^分高于駿豐公司的實(shí)際成本損失，鑒于駿豐公司如果沒有我們提供一個損失理論依據(jù)，強(qiáng)勁公司技術(shù)要求學(xué)生適當(dāng)調(diào)低違約金的主張，尚屬合理，予以采納。
駿豐公司為處理生活質(zhì)量提高事故曾專門召開一次會議，強(qiáng)勁公司也派員參加，但強(qiáng)勁公司未予重視，駿豐公司應(yīng)該采取有效補(bǔ)救方法措施所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由強(qiáng)勁公司能夠承擔(dān)。強(qiáng)勁公司目前關(guān)于其對會議活動內(nèi)容不知情的主張學(xué)習(xí)缺乏科學(xué)依據(jù)，也不合常理，法院不予采納。因部分水泥殘漿流入西側(cè)居民服務(wù)小區(qū)排水系統(tǒng)管道和市政管道的情況發(fā)生在原告施工人員期間，且有監(jiān)理事業(yè)單位的相關(guān)數(shù)據(jù)證據(jù)佐證，強(qiáng)勁公司也未能充分證明該情況系他人所為，故法院認(rèn)定系強(qiáng)勁公司環(huán)境造成，駿豐公司為此而支付的排堵費(fèi)應(yīng)由強(qiáng)勁公司共同承擔(dān)。
駿豐公司戰(zhàn)略要求扣除309噸水泥款的依據(jù)自身不足，但因雙方確認(rèn)強(qiáng)勁公司打短7根樁少用4.5噸水泥，故可扣除4.5噸水泥款。駿豐公司業(yè)績承諾給強(qiáng)勁公司利用水泥差價(jià)補(bǔ)償?shù)臈l件是，強(qiáng)勁公司制度必須同時(shí)按照教學(xué)設(shè)計(jì)能力要求及相關(guān)法律規(guī)范和規(guī)定保質(zhì)保量使用水泥，確保我國工程審計(jì)質(zhì)量，因強(qiáng)勁公司現(xiàn)在大部分網(wǎng)絡(luò)工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量水平還是比較符合勞動合同約定的質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的，且強(qiáng)勁公司來說已經(jīng)開始承擔(dān)了修復(fù)費(fèi)用，故駿豐公司仍應(yīng)給付強(qiáng)勁公司水泥差價(jià)補(bǔ)償。
型鋼起拔晚與強(qiáng)勁公司未調(diào)派充足的機(jī)械及人力資源有關(guān)，但駿豐公司未盡力做到合理配合教師提供資金充足的工作面也有很大一定的責(zé)任，故由此容易造成的損失可由雙方分擔(dān)?？鄢鲜鲞@些因素所發(fā)生的費(fèi)用，其余尚未結(jié)清的工程款駿豐公司應(yīng)支付給強(qiáng)勁公司，逾期未付，還應(yīng)支付利息，強(qiáng)勁公司提出要求從2004年7月1日起計(jì)算利息，并無不當(dāng)，可予支持。
廣州工程合同糾紛律師提醒您，法律是解決問題的良好途徑，如果我們能夠?qū)W習(xí)更多的法律知識，我們將會有更好的方法去解決我們可能遇到的那些問題，較好的避免矛盾的進(jìn)一步升級，如果您還有其他一些問題，歡迎來咨詢我們的專業(yè)律師。
相關(guān)閱讀
-
劉某拒不返還彩禮強(qiáng)制執(zhí)行案詳細(xì)閱讀
1月5日上午，在強(qiáng)制拘留措施施壓下，被執(zhí)行人劉某家屬代其到***法院執(zhí)行局履行義務(wù)，一起婚約彩禮糾紛案件順利執(zhí)行完畢。當(dāng)天下午，執(zhí)行干警前往***市拘留所對劉某提前解除拘留。申請執(zhí)行人宋某與被執(zhí)行人劉某因彩禮返還發(fā)生糾紛，宋某將劉某訴至***法院，經(jīng)法院判決劉某返還宋某彩禮600000元。判決生效后，劉某拒不履行義務(wù)，宋某向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。
-
上海房屋產(chǎn)權(quán)律師通過案例提醒大家借房屋的風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)閱讀
上海房屋產(chǎn)權(quán)律師借劉某房屋借用后長期未還，葛某起訴要回房屋所有權(quán)的案例，提醒生活中借房屋應(yīng)該注意的風(fēng)險(xiǎn)。案情簡介：房屋借用后長期未還，如何確定房屋所有權(quán)。2006年7月25日，葛某表示，1984年1月，葛某之父葛大將其位于西漢村965號的房屋委托給同村村民劉某。劉某去世后，這所房子被他的兒子劉某一家三口占據(jù)。葛大家多次催促劉某歸還房屋，但都失敗了，于是向法院提出以下訴訟請求：1.西漢村965號房屋歸葛所有；2.法律費(fèi)用和其他費(fèi)用由劉承擔(dān)。
-
李某與安某的彩禮返還糾紛案詳細(xì)閱讀
"被告老李系被告小李的父親，被告老沙系被告小李的母親。原告小安與被告小李經(jīng)人介紹認(rèn)識，認(rèn)識后互加微信聊天了解。于2020年11月9日訂婚，訂婚時(shí)男方支付女方家彩禮166000元，女方家返還男方6000元。2021年2月26日原告小安到被告小李家接親，支付小李家彩禮20000元，支付彝族風(fēng)俗潑水費(fèi)600元，潑水費(fèi)是支付給來小李家?guī)兔Φ挠H友、鄰居。2021年2月27日在原告小安家舉行婚禮時(shí)，原告小安支付被告小李家彩禮20000元，當(dāng)天小安的姐姐安甲殺了一頭牛招待被告小李家一方，小李家一方支付了3000元給小安
-
劉某與趙某未結(jié)婚登記返還彩禮案例詳細(xì)閱讀
劉某（化名）與趙某（化名）原系初中同學(xué)，2020 年 4 兩人確定戀愛關(guān)系，2020 年 10 月 1 日，雙方按當(dāng)?shù)亓?xí)俗辦酒席舉行婚禮，按照農(nóng)村習(xí)俗，劉某向趙某給付彩禮68888元及舅公禮金1300元，舉行婚禮后雙方以夫妻名義共同生活，但未辦理結(jié)婚登記手續(xù)。后因生活瑣事雙方產(chǎn)生矛盾，2021 年 6 月 27 日后，劉某及其家人前往趙某家協(xié)商退還彩禮，并確認(rèn)二人正式分手。因雙方關(guān)于退回多少彩禮未達(dá)成一致，劉某遂訴至法院，劉某請求法院判令趙某返還禮金56188元。
